Договор с индивидуальным предпринимателем на укладку напольной плитки

Пример договора строительного подряда

Договор с индивидуальным предпринимателем на укладку напольной плитки

г. Москва                               ;                                                           ;                             “_____”__________________ 20___ г

 ООО «___________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.         По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить отделочные работы (далее «работы») в квартире Заказчика, расположенного по адресу: г.Москва, ул.____________________________ ,  общей площадью ______ кв.м., далее Объект.

1.2.         Общестроительные материалы для производства работ предоставляются Подрядчиком, по согласованию сторон Заказчик имеет право использовать свои материалы.

2. Порядок и Сроки выполнения работ

2.1.

         Подрядчик принимает на себя обязательства приступить к выполнению работ не позднее ______ми календарных дней с даты оплаты аванса предусмотренного договором и выполнить работы не позднее __________ календарных дней, в соответствии с графиком проведения работ указанным в приложении №3 настоящего договора. В срок выполнения работы не включаются нерабочие праздничные дни, в том случае, если эти дни приходятся на период выполнения работ – срок работы сдвигается соответственно на количество дней.

2.2.         Стороны согласовывают   ориентировочный график выполнения работ, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему договору. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право изменять сроки выполнения работ и их последовательность.

2.3.         Сроки выполнения работы могут быть увеличены в следующих случаях:

2.3.1.     В случаях задержек в поставках материалов Заказчиком, повлекшие простои в работе Подрядчика, срок выполнения работ по настоящему договору продлевается на количество дней задержек.

2.3.2.     В случае проведения дополнительных работ, которые оговариваются сторонами в дополнительном соглашении.

2.4.

         Стороны имеют право требовать от другой стороны проведение встреч для обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 часов и в субботу с 10:00 до 18:00 часов, за исключением праздничных дней. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика и Заказчика.

2.5.         Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ по причине отсутствия материалов Заказчика. Возобновление работ производится путем письменного согласования сторон.

2.6.         За нарушение конечного срока выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.

При этом пени не могут быть  более  10% (десять процентов) от суммы не выполненных работ по настоящему договору.

В случае превышения сроков выполнения работ свыше 10 (десяти) рабочих дней при отсутствии объективных причин со стороны Подрядчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с письменным уведомлением Заказчика.

2.7.         В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение и т.п.

), а также все расходы по услугам управляющей компании (охрана, обустройство территории, использование лифтом, уборка территории, вывоз мусора, изготовление пропусков, подключение временного электричества и водоснабжения, установка пожарного гидранта и огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1.         Подрядчик обязуется:

3.1.1.    Предъявлять Заказчику или его представителю (доверенному лицу)  все  Акты скрытых работ, журнал проведения работ, Акт выполненных работ.

3.1.2.    Информировать Заказчика или его представителя (доверенного лица) о приемке скрытых работ не менее чем за 3-е суток; в случае неявки Заказчика или его представителя (доверенного лица) Подрядчик вправе продолжать работы с односторонним подписанием Акта;

3.1.3.    Произвести опрессовку систем водоснабжения и отопления, проливку канализации и замер сопротивления изоляции электропроводки своими приборами в соответствии с действующими нормативами в присутствии представителя технадзора Заказчика с записью в журнале проведения работ;

3.1.4.    Постоянно иметь на объекте пузырьковый уровень,  правило или рейку 2 м;

3.1.5.    Оформить исполнительную документацию на скрытые коммуникации (водоснабжение, отопление, канализация, силовая и слаботочная проводка) и представить ее Заказчику или представителю (доверенному лицу) до замуровки или закрытия сетей;

3.1.6.    Выполнить работы в полном объёме в соответствии с приложением №1 (смета на работы) настоящего договора, при условии содействия Заказчика;

3.1.7.    Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем Договоре;

3.1.8.    При необходимости привлекать третьих лиц для выполнения условия настоящего договора.

3.1.9.    При обнаружении дефектов и недостатков в работе в период выполнения работ и гарантийного срока безвозмездно устранять в сроки, согласованные сторонами,  в том случае, если они возникли по вине Подрядчика. В случае возникновения недостатков не по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их на условиях, согласованных с Заказчиком.

3.1.10.                    Выполнять работы, используя собственное оборудование и инструмент.

Источник: //www.magistroy.ru/informatsiya/primer-dogovora/

Договор подряда ооо с ип на выполнение работ по устройству покрытий полов

Договор с индивидуальным предпринимателем на укладку напольной плитки

За задержку оплаты за выполненные работы Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего договора. 7.3.

За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости невыполненного объема работ по настоящему договору за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости настоящего договора. 7.4.

Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 8. Форс-мажор 8.1.

Заказчик информирован о том, что экзотические породы дерева (даже под финишным покрытием) под воздействием света и воздуха со временем меняют свой цвет. Некоторые породы темнеют, некоторые светлеют. При этом, сглаживается разнотон у клепок одной породы, текстура дерева становится менее яркой.5.8.

Заказчик предупреждён о том, что в зоне разводок в полу отопления и горячего водоснабжения, при неправильной теплоизоляции труб, паркет будет рассыхаться. Работы по ремонту таких мест делаются Подрядчиком по Дополнительной смете.5.9.

Заказчик осведомлен и согласен с тем, что окончательным этапом паркетных работ по настоящему договору является нанесение защитно-декоративного покрытия, моментом окончания паркетных работ является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 6. Арбитраж.6.1. Все споры, возникшие в результате выполнения Договора, решаются путем переговоров.

Договор подряда по устройству цементной стяжки

В случае изменения Заказчиком паркетного рисунка в процессе выполнения работ, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость пущенного в работу материала и фактически выполненные работы по договорному рисунку и оплачивает стоимость нового рисунка паркета.4.4.

Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных и иных конструкций, ограничивающих помещения, в которых выполняются работы по укладке паркета, за целостность укрытия стен и потолков, сделанных Заказчиком надлежащим образом.
Подрядчик не несет ответственность за повреждение финишной отделки Заказчика под целым укрытием.4.5.

Подрядчик не несет ответственности за имущество Заказчика и элементы интерьера, находящееся на объекте в процессе проведения работ.4.6.

Договор подряда по ремонту полов

Внимание

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.4.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, а Подрядчик принять необходимые меры к их немедленному устранению.

5.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.6.

Договор вернисажа на паркетные работы

Кроме работ, согласованных с Подрядчиком, приостановить все прочие ремонтные работы, не связанные с выполнением паркетных работ для соблюдения сроков выполнения работ и технологического процесса в помещениях, где производятся работы по Договору и прилегающих помещений. В противном случае Подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков начала работ и/или сдачи Объекта работ.3.

При невыполнении Заказчиком данного условия, Подрядчик не несет ответственность за повреждения указанных систем.4.

Договор

Нарушение температурно-влажностного режима определяется по факту деформации паркетных планок. 5. Особые условия.5.1. Необходимым условием прекращения действия настоящего Договора является осуществление взаимных расчетов сторон.5.2.


Подрядчик не несёт ответственность за качество несущей конструкции перекрытия, ровность и прочность существующей стяжки и черновых полов Заказчика.5.3. Настил из паркета, по определению является напольным покрытием и, как все покрытия — ковер, линолеум, и т.д.

, повторяет неровности основания.5.4.

Технология настилки паркета конструкции «Парфенон», по которой проводятся работы в рамках настоящего Договора, порядок проведения работ, допуски по качеству стыковки паркета и ровности шлифовки оговорены в Приложении №4 к настоящему Договору «Технология, допуски по изготовлению паркетных полов и соглашение об особенностях лакового покрытия».5.5.

Договор подряда на кровельные работы (с использованием материала подрядчика)

Важно

→ Договор на паркетные работы СКАЧАТЬ ДОГОВОР ДОГОВОР № Санкт-Петербург« » 20 г. Настоящий договор заключён между , в лице , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и ООО «ВЕРНИСАЖ паркет», в лице генерального директора Платонова А.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности по . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 2.1. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ полностью освобождённое рабочее помещение.2.2.

ЗАКАЗЧИК имеет право проверять ход и качество выполняемых работ, но без вмешательства в деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.2.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за повреждение поверхности пола (царапины, выбоины) в период технологических перерывов. Исправление таких повреждений производится за счет ЗАКАЗЧИКА.2.4.

Парфенон

И в этом случае датой окончания работ для взаиморасчётов сторон после выполнения Подрядчиком всех оговорённых настоящим Договором работ, считается дата вручения Акта Заказчику или его Представителям.1.8. Работы выполняются из материалов оплаченных Заказчиком и закупаемых Подрядчиком на основании Сметного расчета.1.9.

При заключении настоящего договора Стороны подписывают Гарантийные обязательства и рекомендации Подрядчика, которые являются предупреждением Заказчика об условиях эксплуатации и дальнейшего использования Объекта и одновременно обязанностью Заказчика по соблюдению требований, которые необходимы для эффективного использования результата труда (Ст. 736 ГК РФ).1.10. По завершении работ Подрядчик может сделать фотофиксацию объекта без указания адреса и других реквизитов объектов.
2. Стоимость работ и порядок расчета2.1.

Источник: //tk-advokat.ru/2018/04/21/dogovor-podryada-ooo-s-ip-na-vypolnenie-rabot-po-ustrojstvu-pokrytij-polov/

Договор на укладку плитки с физическим лицом смета

Договор с индивидуальным предпринимателем на укладку напольной плитки

Указанная цена является окончательной и может быть изменена только по письменному соглашению сторон. 3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику: 3.2.1. Аванс в размере 20% от суммы, указанной в п.

3.1, после подписания настоящего Договора; 3.2.2. Второй платеж в размере % от суммы, указанной в п.

3.1, выплачивается по окончании строительного этапа № (см.

График ведения ремонтно-строительных работ). 3.2.3. Третий платеж в размере % от суммы, указанной в п. 3.1, выплачивается по окончании строительного этапа № (см.

Договор на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом: бланк

При отсутствии акта в случае необходимости (например, в суде) доказать тот факт, что работы были выполнены и приняты заказчиком, будет невозможно. Ответственность сторон – важность включения в договор этого условия не требует объяснений.

По своему усмотрению можно прописать, в каких случаях возникает ответственность (нарушение условий сделки, просрочка выполнения обязательств и т. д.), размер возмещения убытков (например, твердая денежная сумма или процент от общей цены договора), установить величину штрафа или неустойки.

Отчетность подрядчика перед заказчиком – если есть договоренность о том, что исполнитель сам закупает необходимые стройматериалы, нелишним будет предусмотреть его обязанность предоставлять заказчику оригиналы товарных чеков и квитанций, подтверждающих расходование средств на приобретение материалов.

Договор подряда

Гарантийный срок – период, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранять допущенные по его вине недостатки за свой счет. Гарантия качества результата Работы распространяется на все составляющие результаты работы. Гарантийный срок начинается с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.

Уведомление – надлежаще оформленное письменное сообщение Заказчика, Подрядчика или их Уполномоченных представителей, направленное по почте заказным письмом, по факсу, по электронной почте, врученное лично курьером.

Оборудование – оборудование, которое необходимо для нормального функционирования Объекта в соответствии с Проектной документацией.

Также все виды машин, оборудования, аппаратов, временных и мобильных источников тепла и электроэнергии, приборов, устройств, эксплуатационных и вспомогательных материалов, необходимых для выполнения работ, но не входящих в состав таковых.

Договор на ремонт (отделку) квартиры

Обеспечить Подрядчика Чистовыми материалами, указанными в Приложении №3, необходимыми для производства работ, указанных в Приложении №1 к настоящему договору.

6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 7.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ (или этапа работ) по факту получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

7.2. Сдача выполненных работ (или этапа работ) Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде. 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 8.1.

Договор подряда на ремонтно-строительные работы

При этом общая сумма выплат не может превышать % от суммы не выполненных обязательств.2.6.

Заказчик обязуется:3.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.3.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее ремонту.3.1.3.

Договор подряда на ремонт квартиры

Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ по форме №2 обеими сторонами не позднее дней после подписания акта. При этом Заказчик удерживает % стоимости выполненных работ до окончания работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.4.3.

Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.4.3.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Как составить договор на ремонт квартиры с физическим лицом?

В соглашении необходимо указать, кто будет заниматься этим вопросом.

Оплата. Договор подряда в обязательном порядке должен регулировать не только процесс выполнения и приема ремонтных работ, но и их оплаты.

Следует указать общую стоимость предоставленных мастером услуг (если стороны договорились проводить расчет за конкретные этапы, то необходимо этот момент отметить), дату проведения расчетов, место и форму (перечисление на карточный или текущий счет или выдача денег в наличной форме).

Юристы и Адвокаты

4.2.

Заказчик обязан: обеспечить свободный доступ рабочих Подрядчика на Объект; не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими или неуполномоченными представителями Подрядчика, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим Договором; своевременно, до закупки, согласовать с Подрядчиком выбор материалов используемых при ведении работ; своевременно и полностью производить платежи Подрядчику согласно п.3.2 настоящего Договора; принять результаты своевременно, полностью и качественно выполненных Подрядчиком работ на Объекте.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 5.1.

Подрядчик обязан: назначить на весь период ведения работ на Объекте своего представителя, уполномоченного вести с Заказчиком любые официальные переговоры об организации работ на Объекте, и которым на момент вступления в силу настоящего Договора Подрядчик определил гражданина , имеющего паспорт , и контактный телефон которого: ; выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, Cметой на ремонтно-строительные работы и пунктами 2.

Договор на ремонт квартиры

Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ по форме №2 обеими сторонами не позднее дней после подписания акта. При этом Заказчик удерживает % стоимости выполненных работ до окончания работ.

Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.4.3. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.4.3.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Источник: //civilyur.ru/dogovor-na-ukladku-plitki-s-fizicheskim-licom-smeta-92947/

Оказание строительных услуг по кладке плитки: документы и оформление ип – Как построить свой бизнес

Договор с индивидуальным предпринимателем на укладку напольной плитки

Добавлено в закладки: 0

Строительный бизнес и все, что с ним связано – это прибыльное занятие. При правильном подходе к вопросу организации он может стать стабильным источником дохода. Рынок насыщен большим количеством компаний. Однако по-прежнему наблюдается высокий спрос на строительные услуги по ремонту квартир. Поэтому остается разобраться, нужно ли ИП на отделочные работы в году.

С чего начать деятельность

Начало бизнеса требует определения правовой формы деятельности. Можно открыть ИП на отделочные работы или зарегистрировать ООО. Второй вариант расширяется перечень видов деятельности, но возрастает количество согласований и разрешительных документов.

Открытие ООО целесообразно, если планируется охватывать широкий спектр работ. При этом потребуется получение лицензии. Нормы ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» перечисляют перечень отделочно-ремонтных работ, для которых обязательно получение разрешительной документации:

Если основным видом деятельности выбирается исключительно проведение отделки помещений, то можно остановиться на ИП. Отделочные работы не подпадают под обязательное получение лицензии. Открытие ИП для строительного бизнеса стало возможным с 2010 года, когда законодательно были разграничены виды, требующие лицензирования.

Поэтому вопрос, нужна ли лицензия для ИП на отделочные работы был снят на правительственном уровне. Единственным условием ведения бизнеса стало участие в СРО (саморегулируемой организации).

Что скрывается под аббревиатурой «СРО»

Саморегулируемая организация – это некоммерческое партнерство субъектов предпринимательской деятельности в определенных областях производства или профессиональной деятельности конкретного вида.

Вступление в СРО строителей наделяет ИП правами полноценного юридического лица в области отделочных работ или деятельности по утеплению квартир. Выдача свидетельства, подтверждающего вступление в организацию, проводится единожды, но требует ежегодного продления.

Со стороны государства осуществляется контроль процедуры создания СРО, а контроль качества выполняемых работ и осуществляемого проектирования ложится на плечи предпринимателя. Дополнительно на базе СРО создаются компенсационные фонды, средства которых используются при возмещении ущерба или выплаты штрафов.

Положения Градостроительного Кодекса дают возможность ИП осуществлять строительные работы (в жилых или нежилых помещениях, например на фермах) при наличии свидетельства СРО с указанием перечня предполагаемой деятельности.

Полный перечень содержится в приказе №624 Минрегиона от 2009 года. Всего список содержит несколько десятков наименований, связанных с оказанием услуг в области строительства, что дает возможность ИП заниматься широким спектром работ.

На видео: Как открыть строительный бизнес в  году и не закрыть его через 6 месяцев, от Кирилла Прядухина.

Будут разобраны следующие вопросы:

  • – роль маркетинга в строительном бизнесе;
  • – как выбрать нишу в строительном бизнесе;
  • – как организовать управление в строительстве;
  • – как подогревать клиентов в строительном бизнесе;
  • – как продавать дома через контент;
  • – главные ошибки новичков при открытии строительного бизнеса;
  • – почему важно продавать самому на старте бизнесе;
  • – почему у новичков цена лида обычно дороже в 2-3 раза;
  • – когда стоит формарировать отдел продаж в строительстве;
  • – почему важно реинвестировать первую прибыль в бизнес.

Как открыть ИП для отделочных работ

Открытие ИП для ведения строительного бизнеса ничем не отличается от обычной процедуры регистрации.

Зарегистрировать ИП можно несколькими способами:

  • в режиме онлайн на сайте ФНС;
  • при личном визите в налоговую службу;
  • путем отправки документов почтой;
  • воспользовавшись услугами специализированных сервисов или компаний.

При подаче заявки на регистрацию потребуется предоставить ряд документов:

  • паспорт или документ, удостоверяющий личность;
  • ИНН;
  • чек об оплате госпошлины;
  • заявление. Перед его подачей потребуется определиться с кодом ОКВЭД. Строительным работам соответствует группа 45, а отделочным – 45.4.

Заключение договора подряда

Любая деятельность, проводимая при участии двух сторон (заказчика и исполнителя), требует заключения письменного соглашения. Договор ИП на отделочные работы не является исключением и требуется при возникновении отношений между физическими лицами и ИП.

Отсутствие грамотно составленного документа между физическими лицами, включая ИП, может привести к возникновению недопонимания и взаимным претензиям между участниками.

Заказчик может столкнуться с несоблюдением сроков, увеличением стоимости.

Исполнитель без подписания договора с физическим лицом часто сталкивается с отсрочкой оплаты, желанием уменьшить стоимость, изменением требований со стороны клиента.

Образец договора отделочных работ для ИП включает в себя следующие пункты:

  • контактные данные и ФИО исполнителя и заказчика;
  • четкую формулировку предмета договора;
  • сроки осуществления работ;
  • стоимость услуг;
  • наличие и размер штрафных санкции при несоблюдении условий договора.

Скачать договор на отделочные работы ИП можно на специализированных сайтах по электронному документообороту. Преимущественно готовая форма содержит все необходимые поля и требует прописывания индивидуальных данных сторон.

Выбор системы налогообложения

Если предприниматель планирует работать по УСН, то ему будет разрешено осуществлять деятельность без НДС.

Но таким образом он теряет «привлекательность» для ООО или крупных предприятий, работающих по ОСНО.

Выбор ЕНВД будет оправданным при декларировании минимальной суммы прибыли, что приведет к экономии средств ИП, но может в будущем вызвать определенные вопросы со стороны налоговой службы.

Никто не запрещает предпринимателю менять систему налогообложения в процессе осуществления деятельности, поэтому он сам сможет решить, какой вариант более выгоден в году.

Источник:

Укладка плитки в Симферополе ПОД КЛЮЧ

Необходимость в укладке плитки возникает тогда, когда механическая нагрузка на поверхность обещает быть выше среднего, а также в условия высокой влажности, когда другое покрытие окажется недолговечным, или в местах, где может потребоваться регулярная санитарная обработка. Работы по укладке плитки с последующей затиркой швов входят в стоимость комплексного ремонта под ключ, так как требуют профессиональных навыков и специфических инструментов.

УслугиЕд. изм.Цена
Облицовка стен плиткой (150-300 мм)кв.м.848 руб.
Облицовка стен плиткой нестандартного размеракв.м.1088 руб.
Облицовка стен плиткой с подбором рисункакв.м.1248 руб.
Облицовка фигурных конструкций плиткойкв.м.1488 руб.
Облицовка стен диким камнем и клинкеромкв.м.1148 руб.
Облицовка стен мозаикойкв.м.1824 руб. 
Облицовка стен мозаикой с подбором рисункакв.м.2448 руб.
Облицовка фигурных конструкций мозаикойкв.м.2448 руб.
Облицовка стен мраморомкв.м.2448 руб.
Устройства лючка из плитки (с монтажом)шт1488 руб.
Запил торцов плитки под 45 градусовп.м.448 руб.
Установка декоративных уголковп.м.138 руб.
Установка бордюра из плиткип.м.328 руб.
Фигурная резка плиткип.м.838 руб.
Укладка плитки на пол (150-300 мм)кв.м.688 руб.
Укладка плитки на пол по диагоналикв.м.848 руб.
Укладка плитки нестандартного размера на полкв.м.888 руб.
Укладка плитки на пол с подбором рисункакв.м.1288 руб.
Укладка мозаики на полкв.м.1448 руб.
Укладка мозаики на пол с подборомкв.м.1648 руб.
Облицовка поддона душевой кабины мозаикойп.м.2348 руб.
Укладка мрамора на полкв.м.1088 руб.
Сверление отверстий в плиткешт.188 руб.
Затирка швов керамической плиткикв.м.118 руб.
Затирка швов мозаичной плиткикв.м.288 руб.
Облицовка порогов плиткойп.м.888 руб.
Облицовка порогов мозаикойп.м.1878 руб.
Облицовка откосов плиткойп.м.788 руб.
Облицовка откосов мозаикойп.м.1548 руб.
Облицовка откосов мраморомп.м.1248 руб.
Продольный рез. кер. плиткип.м.150 руб.
Продольный рез. керамогранитап.м.250 руб.
Укладка плитки (стена) — 300*200кв.м.900 руб.
Укладка плитки (стена) — 400*250кв.м.850 руб.
Облицовка экрана ваннышт.1500

Требуется (-ются) укладка плитки в Симферополе? Только специалист на месте скажет точные расценки и сроки.

  1. Мы составляем максимально полную смету на услугу 'укладка плитки', чтобы в будущем не было неприятных неожиданностей.
  2. Берем доставку необходимого оборудования и материалов на себя, чтобы укладка плитки, как можно меньше затрачивал(-и/а) Вашего личного времени.
  3. Услуга 'укладка плитки' выполняется в строгом соответствии со сметами и строительными нормами, разумеется, с чистотой после себя.
  4. Принимаем оплату после того,  как заказчик принял работы и подписал все закрывающие документы.

Начните с БЕСПЛАТНОГО вызова мастера на услугу 'укладка плитки'. В ходе общения с ним, Вам станет понятно: какие затраты Вас ожидают, в какие сроки может быть выполнена(-ы) данная (-ые) работа (-ы), с какими потенциальными трудностями можно столкнуться, как их преодолевать.

Гарантия на выполнение работ

Выезд специалиста – бесплатно

Услуги по укладке плитки в ванной и на кухне от ПОД КЛЮЧ в Симферополе включают сходный набор работ:

  • Выполнение замеров и расчет материалов.
  • Подготовку стен, которая зависит от материала – некоторые требуют предварительного грунтования.
  • Подготовку материалов.
  • Разметка стены с помощью маяков и причалок.
  • Нанесение раствора и укладка. Производится параллельно – раствор наносится под каждый отдельный участок облицовки, а не на всю стену сразу. Каждый следующий элемент равняют по расшивочным крестикам.
  • Затирка швов.
  • Уборка.

Цена на затирку швов между плиткой считается отдельно, несмотря на то, что эта работа является неотъемлемой составляющей облицовки (это несложная задача, которую некоторые наниматели предпочитают брать на себя).

Укладка производится только на сухую штукатурку и только после того, как закончены другие черновые работы – разводка коммуникаций, стяжка пола и т.д.

Облицовка плиткой стен откосов, порогов имеет свои расценки, как и укладка бордюров плитки. Здесь учитывается необходимость подгонки и обрезки.

Также отдельные цены за м2 укладки плитки на стену имеют декоративный кафель с рисунком или художественная кладка. Часто такие работы выполняются мастерами в тандеме с дизайнером.

Свою стоимость и специфику имеет укладка кафеля на пол: если в помещении необходимо облицевать все поверхности, начинают именно с него.

  • Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества:
  • Отсутствие корпоративных наценок (цены на уровне частных бригад),
  • Бесплатная консультация специалиста с расчетом материалов,
  • Профессиональные русские бригады,
  • Гарантия на услуги,
  • Расчет по факту удобными способами.

Источник: //kmb-chr.ru/franshizy/okazanie-stroitelnyh-uslug-po-kladke-plitki-dokumenty-i-oformlenie-ip.html

Договор с индивидуальным предпринимателем на укладку напольной плитки

Договор с индивидуальным предпринимателем на укладку напольной плитки

Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю результат качественно выполненных работ.

Стороны не забирают журнал с объекта до окончания работ по договору.

1.4. Приложения 1, 2 и журнал работ являются неотъемлемой частью договора. 1.5. Договор считается полностью выполненным после подписания двухстороннего итогового акта приемки-сдачи работ.

2. Стоимость и сроки выполнения работ. 2.1. Стоимость строительно-отделочных работ по настоящему договору, в соответствии с Приложением 1, составляет _____________ рублей. Стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, не может быть изменена в одностороннем порядке.

Договор на укладку тротуарной плитки: все пункты по полочкам

здесь также отражено, условие об ответственности за качественно выполненную работу, и при каких либо нарушениях (дефекты укладки, некачественный товар и т.п.), обязуется их устранить.

Уважающие себя компании предоставляют клиентам только качество В компетенции подрядчика также включено соблюдение техники безопасности персонала и окружающих людей, которые могут находиться в зоне проводимых работ, и технику безопасности по охране окружающей среды.

Здесь включено также обязательство по уборке территории от строймусора по окончании всех работ и вывозе его в соответствующие места.

По завершении же всего процесса, но не позднее 2ух дней он должен оповестить заказчика.

Оказание строительных услуг (кладка плитки) и оформление ИП

Давайте по порядку… Вам для работы достаточно ИП.

Как оформить ИП я писал полноценную статью ««.

Вы можете узнать в своей налоговой (в своем городе) про то, возможно ли вам использовать ЕНВД и Патент, если нет, то Упрощенка (УСН). Но если упрощенка то уже сами считайте, что вам выгодно: отчитываться по простому и без всяких расчетов 6% от всего оборота или 15 % от доход минус расход.

Здесь будет все зависеть от договора. Если вы расходы (на материалы например) вписываете не в сумму оплаты за вашу работу, а в смету, которая оплачивается дополнительно, то лучше 6%.

Договор между ООО и ИП

Напомним, что индивидуальные предприниматели (ИП) — не являются юридическими лицами.

Они имеют особый юридический статус. Обязанность ИП заключать договоры в письменном виде закреплена пунктом 3, статьи 23 ГК РФ.

В этой статье идет речь о том, что к предпринимательской деятельности, осуществляемой без образования юридического лица, применяются нормы Гражданского кодекса, которые определяют деятельность юр. лиц (являющихся коммерческими организациями). То есть, действие статьи 161 («Сделки, совершаемые в простой письменной форме») ГК РФ распространяется и на индивидуальных предпринимателей.

Договор между ООО и ИП имеет ту же структуру, что и договор с другими юридическими лицами. Он составляется по тем же правилам и состоит из преамбулы, данных о предмете договора, прав и обязанностей сторон документа, ответственности сторон, порядка расчета и внесения изменений, срока действия, способа урегулирования споров, дополнительных условий и заключительных положений.

Договор подряда на проведение ремонтно-строительных работ

2.2.2.

Увеличения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию (проект).

2.3. Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.4.

Оплата работ производится по следующей схеме: 2.4.1. Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж, в размере 30% от суммы указанной в п.2.

1 в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора; 2.4.2.

По завершении первого этапа работ, в соответствии с графиком поэтапного выполнения работ (Приложение №3), и подписания акта сдачи-приемки (форма КС-2), Заказчик выплачивает 30% от суммы указанной в п.2.1; 2.4.3.

По завершении второго этапа работ, в соответствии с графиком поэтапного выполнения работ, и подписания акта сдачи-приемки, Заказчик выплачивает

какой нужно составить договор между ип и физ лицом на укладку кафельной плитки

Иные, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи способов, способы взаимодействия с заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа), по инициативе кредитора и (или) лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, могут использоваться только при наличии в письменной форме согласия заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, текстовые, ые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.2.

Иные, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи способов, способы взаимодействия с заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа), по инициативе кредитора и (или) лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, могут использоваться только при

Источник: //7jurist.ru/dogovor-s-individualnym-predprinimatelem-na-ukladku-napolnoj-plitki-24315/

Договор подряда на проведение ремонтных работ

Договор с индивидуальным предпринимателем на укладку напольной плитки

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв.м., расположенный по адресу: (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. и график выполнения работ отражаются в Календарном графике выполнения работ (Приложением №2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ.

Порядок расчетов Стороны отражают в Графике финансирования на приобретение строительных и отделочных материалов (Приложение №3), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию (чеки, квитанции, товарные накладные и т.д.).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п.4.1 настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1).

2.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.

2.4. Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование, которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору.

2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность не подлежащих демонтажу и ремонту систем и конструкций Объекта.

2.6. Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации объекта или иного его использования.

2.7. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.

3.3. Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную ответственность за его сохранность.

3.4. Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ.

3.5. Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения работ, оформляются Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.

4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего договора (начальный срок выполнения работ «» года, конечный срок «» года).

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1. За выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору Заказчик выплачивает в соответствии со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1) денежную сумму в размере рублей.

6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Авансовые платежи в размере % от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора производятся Заказчиком в течение банковских дней с даты подписания настоящего договора.

6.2. За каждый выполненный этап работы Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму, которая определяется сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) и в Смете на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1).

Денежная сумма за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания Акта сдачи-приемки работ на этот этап (далее – Промежуточные акты сдачи-приемки работ).

Промежуточные акты сдачи-приемки работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4).

6.3. Окончательный расчет в размере % от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора рублей производится Заказчиком после окончания работ в течение банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение №5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются Актом выполненных работ (Приложение №5), который подписывается обеими сторонами в течение рабочих дней после окончания работ.

7.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.

7.3. В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для устранения Подрядчиком недостатков.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с момента подписания Акта выполненных работ.

7.5. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.

8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей, соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность эксплуатации объекта в течение одного года.

8.2. Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение календарных дней.

9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре, Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере % за каждый день просрочки от суммы Договора, но не более %.

9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере % за каждый день просрочки платежа от суммы Договора, но не более %.

9.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.

10.3.

Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы признают и объявят случаями непреодолимой силы.

10.4. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в -дневный срок письменно (заказным письмом, телеграммой) уведомить об этом другую сторону, с указанием и подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств представляется невозможным.

10.5. Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.

10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся свыше месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора.

В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом (заказным письмом, телеграммой) другой стороны.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судах г. .

11.4. В случае несоблюдения графика выплат Заказчиком, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или продлить окончательный срок выполнения работ.

12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора. Срок гарантийной эксплуатации составляет месяцев с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.

12.2. Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.

12.3. Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем Заказчика.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: //dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

ПравоДискурс
Добавить комментарий